آلمانF26-117840بازمناقصه‌ی بازنوع قرارداد: اجرایی (ساخت‌وساز)
آلمان – کارهای نصب مهندسی مکانیک – گروه Ahlbach - ساخت نو تصفیه‌خانه فاضلاب - پمپ‌ها، لوله‌کشی، شیرآلات
متن اصلی: Germany – Mechanical engineering installation works – Ahlbachgruppe - Neubau der Kläranlage - Pumpen, Rohrleitungen, Armaturenترجمه‌ی ماشینیBayernGrund GmbH (آلمان) برای این خرید آگهی منتشر کرده است: آلمان – کارهای نصب مهندسی مکانیک – گروه Ahlbach - ساخت نو تصفیه‌خانه فاضلاب - پمپ‌ها، لوله‌کشی، شیرآلات. مهلت ارسال پیشنهاد: ؛ منبع: TED؛ طبق تطبیق بیرلسا ۱۲ تأمین‌کننده‌ی ترک مناسب‌اند.
خریدارBayernGrund GmbH
- مهلت
- ۲۲ روز مانده۷ دسامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰
- درجه
- درجه B: محتمل۳ از ۴ مثبت
- شرکت ترکیه‌ای می‌تواند شرکت کند؟
- پذیرش پیشنهاد ترکیه‌ای با خریدار استحق دسترسی ندارد
- ارزش تخمینی
- €۱٬۵۵۹٬۰۹۸همان‌طور که در آگهی آمده
آخرین به‌روزرسانی: (آخرین تغییری که منبع اعلام کرده)آخرین بار در TED دیده شد: ۱۱ دقیقه پیش
آیا یک شرکت ترکیه‌ای می‌تواند شرکت کند؟
پذیرش پیشنهاد ترکیه‌ای با خریدار است
- ترکیه با این بازار توافق‌نامه‌ی خرید دولتی ندارد: شرکت ترکیه‌ای حق دسترسی ندارد، اما خریدار می‌تواند پیشنهادش را بپذیرد.
- کار اجرایی در محل: معمولاً حضور در آنجا لازم است.
مستند: Directive 2014/24/EU, Art. 25; Court of Justice, C-652/22 Kolin (22 October 2024)
راهنمایی بر پایه‌ی قواعد رسمی است، نه مشاوره‌ی حقوقی: اسناد مناقصه تعیین‌کننده‌اند.
درجه B: محتملچرا این درجه؟
- امکان شرکت: نامعلوم.پذیرفتن پیشنهاد ترک به تصمیم خریدار است
- تأمین: بله.پروژه‌ی ساخت: پیمانکاران ترک در خارج هم کار می‌کنند
- قدرت ترکیه: بله.ترکیه در این گروه محصول قوی است: ۱٫۷ میلیارد € صادرات در ۲۰۲۵
- تأمین‌کنندگان ترکیه‌ای: بله.۱۲ تأمین‌کننده‌ی ترک مناسب‌اند
صادرات ترکیه: Eurostat، Comext DS-059341 (۲۰۲۵)؛ رتبه‌بندی را بیرلسا حساب می‌کند.
اقلام
| شرح | مقدار |
|---|---|
| Germany – Mechanical engineering installation works – Ahlbachgruppe - Neubau der Kläranlage - Pumpen, Rohrleitungen, Armaturen Lieferung und Montage von Pumpen, Rohrleitungen und Armaturen für den Neubau der Kläranlage in Waldbüttelbrunn Ahlbachgruppe - Neubau der Kläranlage - Pumpen, Rohrleitungen, Armaturen: Der ZV Ahlbachgruppe Hoch 5 beabsichtigt den Neubau einer Kläranlage. Die Maßnahme umfaßt den Neubau der kompletten Abwasserreinigung (mechanisch, biologisch, chemisch) und der Schlammbehandlung (Schlammfaulung und -entwässerung). Der Leistungsumfang des AN umfasst für das vorliegende Fachgewerk VE 4010 Pumpen, Rohrleitungen, Armaturen im einzelnen folgende Leistungen: - Lieferung der Lastangaben - Lieferung von Montagezeichnungen - Lieferung und Montage Pumpen, Rohrleitungen, Armaturen - Durchführung von Inbetriebnahme und Nachweis der Leistungsfähigkeit der Belüftung Die Elektroinstallation wird bauseits ausgeführt. Parallel zu den Arbeiten des AN werden die Rohrleitungsarbeiten im Außenbereich, der Straßen und Wegebau und die notwendigen Ausbauarbeiten ausgeführt. Es muss mit gegenseitigen Beeinflussungen des Montageablaufs gerechnet werden. Kleinere Wartezeiten werden nicht vergütet. Vorleistungen des Auftragnehmers für die Leistungen anderer Auftragnehmer sind in Absprache mit diesen und der Bauleitung nach Aufforderung in angemessener Frist zu erbringen. Dies trifft auch für Teile einer Leistung (Position) zu. Nicht besonders vergütet werden Verzögerungen und Unterbrechungen des Arbeitsablaufes, mit denen bei Angebotsabgabe zu rechnen war, d.h. die aus dem Bauzeitenplan, der Leistungsbeschreibung und dem vorgesehenen Bauablauf zu erkennen waren. Der Betrieb der Kläranlage darf durch die Arbeiten nicht wesentlich gestört werden. Die Funktion der Anlage muss in jedem Fall und zu jeder Zeit aufrechterhalten bleiben. | — |
نمایش کدها
- 1. cpv:45351000, nace:41, nace:42, nace:43, cpv:42120000, nace:28, nace:28.1, cpv:42122220, cpv:42130000, cpv:42131000, cpv:44160000, nace:23, nace:23.6, nace:23.3, nace:16, nace:16.2, cpv:44163000, cpv:44163100
چطور شرکت کنم؟
مراحل پاسخ به آگهی TED، از صفحه‌های رسمی آن:
حالا چه کنم؟
وقت دارید: آگهی و اسنادش را بگیرید و پرسش‌هایتان را پیش از مهلت برای خریدار بفرستید.
اگر شرکت مستقیم روشن نیست، با یک شریک یا توزیع‌کننده در آن کشور وارد شوید.
آگهی را در TED باز کنید و خلاصهٔ آن (Summary) را بخوانید؛ از بخش «Languages and formats» فایل PDF امضاشده به زبان رسمی یا یک ترجمه را دانلود کنید.
منبع: ted.europa.eu(در زبانه جدید باز می‌شود)کل آگهی را بخوانید و طبق آن عمل کنید: آگهی رقابت به مناقصه‌گران می‌گوید روال چیست و چگونه اجرا می‌شود.
منبع: ted.europa.eu(در زبانه جدید باز می‌شود)در زبانهٔ «Procedure overview» آگهی اصلاحیه (change notice) را بررسی کنید: اصلاحات خریدار را دارد و تازه‌ترین نسخه است.
منبع: ted.europa.eu(در زبانه جدید باز می‌شود)وارد TED شوید و برای آگهی هشدار (alert) بسازید تا با انتشار هر آگهی مرتبط ایمیل بگیرید.
منبع: ted.europa.eu(در زبانه جدید باز می‌شود)پیشنهادتان را پیش از پایان مهلت بدهید: ۷ دسامبر ۲۰۲۶.
وقتی شرکت مستقیم قطعی نیست، شرکت با یک شریک در کشور خریدار کمک می‌کند.
راهنمای کمیسیون اروپا به خریداران اتحادیهٔ اروپا کمک می‌کند تشخیص دهند کدام مناقصه‌گران غیراروپایی به مناقصه‌های اتحادیه دسترسی تضمین‌شده دارند؛ ترکیه در میان ۲۲ عضو GPA که کمیسیون برمی‌شمارد نیست.
این مراحل در ۶ نوامبر ۲۰۲۶ از صفحه‌های رسمی خوانده شد؛ قاعده‌ی معتبر همیشه همان است که در خود آگهی و اسنادش آمده.
مدارک لازم
- گواهی ثبت در دفتر یا سازمان حرفه‌ای
- میانگین گردش مالی سالانه (صورت‌های مالی)
- مدارک توان فنی و حرفه‌ای
- پیشنهادها به‌صورت الکترونیکی داده می‌شود.
- زبان پیشنهاد: آلمانی.
از کدهای خود آگهی خوانده شده، نه از متن آن.
فهرست کامل مدارک در اسناد مناقصه در منبع است.
مشخصات آگهی
- محل تحویل
- DE26C، آلمان
- تاریخ انتشار
- ۴ نوامبر ۲۰۲۶
- مهلت
- ۷ دسامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۰۰
- شماره مرجع
- 764644-2026
- گروه کالا
- مبلمان و چوب، ماشین‌آلات و برق، سرامیک، شیشه و سنگ، ساختمان
- کدهای CPV
- 4535100042120000421222204213000042131000441600004416300044163100
زمینه‌ی بازار
۱۲ شرکت در ترکیه با این فرصت جورند.
تاریخچه
- بیرلسا اولین بار دید: ۴ نوامبر ۲۰۲۶
- ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ · مهلت تغییر کرد: ۷ دسامبر ۲۰۲۶ ← ۷ دسامبر ۲۰۲۶
تغییرات از ۵ نوامبر ۲۰۲۶ ثبت می‌شود.
محل انتشار
اگر یک مناقصه در چند سامانه منتشر شده باشد، همه آن‌ها اینجا آمده‌اند.
TED, Tenders Electronic Daily (ted.europa.eu)
منبع: TED، © اتحادیهٔ اروپا. مجوز(در زبانه جدید باز می‌شود)
بیرلسا این آگهی را با چیدمان خودش نشان می‌دهد؛ آگهی رسمی در منبع آن است.
تطابق با ۱۲ تأمین‌کننده
فرصت‌هایی که با شرکت شما تطبیق داده شده‌اند، پس از اینکه صفحه‌اش را به نام خود کنید، در داشبوردتان فهرست می‌شوند: صفحهٔ شرکتتان را پیدا کنید.
شما هم دنبال چیزی هستید؟
درخواست‌تان را ثبت کنید تا تأمین‌کننده‌های مناسب را برایتان پیدا کنیم.
ثبت درخواستآیا چیزی در این صفحه نادرست یا غیرقانونی است؟گزارش